Capitolato speciale d'appalto del bando del 28/7/2004

Art. 1 - Oggetto dell’appalto.
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di due mezzi Pickup con montati due moduli antincendio con le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 2 e rispondenti a tutte le normative in merito previste dalle norme statali e comunitarie.

Art. 2 - Caratteristiche tecniche.
MODULO ANTINCENDIO
- Serbatoio idrico da litri 550 e 50 litri di liquido schiumogeno in acciaio inox AISI 316, dotato di paratie interne frangiflutti, livello contenuto acqua visibile dall’esterno e rubinetto a sfera per eventuale svuotamento;
- Gruppo motopompa composto da motore, pompa e riduttore di pressione, completamente asportabile ed associato a naspo, con possibilità di utilizzazione senza serbatoio in presenza di risorse idriche;
- Pompa ad alta pressione del tipo autoadescante dotata di valvola d’innesto/disinnesto e regolazione della pressione, con portata di almeno 50 litri/ minuto a 40 bar di pressione;
- Regolatore di pressione da 0 a 50 Bar;
- Motore a quattro tempi a gasolio, raffredato ad aria da Hp 8/9 con alternatore di ricarica dell’accumulatore;
- Avviamento elettrico con batteria indipendente oltre che manuale di emergenza a strappo;
- Pannello di comando;
- Naspo ad alimentazione assiale dotato di maniglia di riavvolgimento con dispositivo di bloccaggio, tubo semi rigido ad alta pressione diametro interno mm. 13 lungo mt. 100,00 con raccordi ad innesto rapido;
- Lancia di erogazione acqua/schiuma a getto pieno/nebulizzato dotato di raccordo ad innesto rapido per collegamento al tubo alta pressione con erogazione a getto pieno non inferiore a 35 litri al minuto;
- Manuele d’uso e di manutenzione;
- Certificazione CEE con certificato di conformità;
- Il tutto montato su Pickup fuoristrada 4 x 4.
FUORISTRADA PICKUP.
- Motore 4 cilindri turbodiesel Intercoler;
- Quattro ruote motrici;
- Lunghezza minima mt.5,00;
- Larghezza minima mt. 1,77;
- Altezza totale minima mt. 1,78;
- Peso totale minimo Kg. 2900;
- Passo minimo mt. 2,90;
- Lunghezza interna pianale minimo mt.1,50;
- Larghezza interna pianale minimo mt.1,04;
- Altezza interna pianale minimo mt. 0,40;
- Doppia cabina con cinque posti;
- Raggio minimo sterzata minimo mt. 6,40;
- Cilindrata minimo cc 2.450;
- Potenza massima 85/115/4.000;
- Batteria 12V 64 AH;
- Alimentazione iniezione diesel;
- Sterzo Servoassistito a circolazione di sfere;
- Sospensioni anteriori quadrilateri;
- Sospensioni posteriori balestre;
- Freni anteriori a dischi;
- Freni posteriori a tamburo;
- Pneumatici anteriori e posteriori 265/70 R16;
- Airbag frontali lato guida e passeggeri;
- Climatizzatore automatico con displey digitale;
- Differenziale autobloccante;
- Blocco del differenziale posteriore;
- ABS;
- Il tutto rispondente alle vigenti normative statali e comunitarie.

Art. 3 - Importo base asta
L’importo della fornitura è stabilito in €.70.000,00 compresa IVA.

Art. 4 - Termini e modalità della fornitura
La fornitura dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data della stipula del contratto presso l’autoparco del Comune di Marineo.

Art. 5 - Oneri a carico della ditta fornitrice
Saranno a carico della ditta Fornitrice, gli oneri relativi alla messa su strada dei mezzi, al collaudo ed alla immatricolazione.

Art. 6 - Penalità
Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei mezzi, completi dei moduli antincendio, verrà applicata una penale giornaliera di €.200,00 che automaticamente verrà decurtata dal pagamento.

Art. 7 - Pagamento
Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di collaudo ed a presentazione di regolare fattura.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione della fornitura
L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art 31 della L.R. 7/2002 come modificata dalla L.R 7/2003 secondo quanto previsto dal decreto legislativo 358/1992 art. 19 comma 1 lettera a con l’offerta economicamente più vantaggiosa e con le modalità di cui al comma 2.

Art. 9 - Cauzione
La cauzione provvisoria per partecipare alla gara è prevista in €.3.500 da costituirsi nei modi di legge, mentre quella definitiva è prevista nel 5% dell’importo netto della fornitura.

Art. 10 - Sub–appalto
E’ vietato il sub appalto della fornitura.

Art. 11 - Controversie
Tutte le eventuali controversie non appartenenti al giudice amministrativo si devolveranno a mezzo di un collegio arbitrale composto da tre arbitri uno per parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due.
In caso di disaccordo dei due, la nomina del terzo verrà richiesta al Presidente del Tribunale di Palermo.

Art. 12 - Registrazione
Tutte le spese per la registrazione del contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria della fornitura.

Art. 13 - Rinvio a norme statali
Per quanto non previsto nella presente si farà riferimento alle norme statali e comunitarie vigenti per la materia.

Marineo lì 28.7.2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giuseppe Muratore

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
Prof. Ciro Spataro

torna al bando di gara

vai all'indice dei bandi